Fecha de Publicacion: 24/06/2005
Número de boletín: 75
Organo emisor: SOCIEDAD DE DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL DE ARAGON, S. A. U. (SODEMASA)
Titulo: ANUNCIO de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S. A. U., (SODEMASA), por el que se convoca licitación por el procedimiento de concurso abierto, tramitación ordinaria, para un contrato de obra.

-20050624+55.htm">

Texto
     ANUNCIO de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S. A. U.,
     (SODEMASA), por el que se convoca licitación por el procedimiento de
     concurso abierto, tramitación ordinaria, para un contrato de obra.
     N/Ref.: 0202R50018 «Obra de sellado del vertedero de residuos sólidos
     urbanos en el término municipal de Huesca».
     Presupuesto máximo de referencia: 1.094.419,61 euros (IVA incluido).
     Plazo de ejecución: Hasta el 31 de octubre de 2005.
     Garantía provisional: 2% del Presupuesto de Licitación.
     Clasificación del contratista requerida: Grupo A, Subgrupo 2,
     Categoría f y Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
     La documentación necesaria para formular las ofertas, se encuentra a
     disposición de los interesados en las dependencias de la Copistería
     Arrondo, S. L. (Documentación administrativa y técnica), cuya
     dirección es: Pº. Independencia, 24-26 (Centro Comercial local 78) de
     Zaragoza. Teléfono 976219257.
     Las propuestas que presenten los ofertantes se deberán obtener de
     acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones.
     Las ofertas se presentarán en sobre cerrado indicando referencia
     correspondiente al concurso ofertado, exclusivamente en las
     dependencias de la empresa SODEMASA, Avda. César Augusto nº 14, 7ª
     planta, 50004 Zaragoza. Teléfono 976070000.
     El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 13:00 horas del
     vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente a la
     publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón».
     Si el último día de presentación fuese sábado, se prorrogará hasta el
     primer día hábil siguiente.
     El coste del presente anuncio correrá a cargo del adjudicatario.
     El adjudicatario seleccionado será notificado mediante correo
     certificado.
     En Zaragoza, a 20 de junio de 2005.-El Director Gerente de SODEMASA,
     Jesús Jiménez Muniesa.