Boletín Oficial de Aragón - Documento completo

ANUNCIO de la Sociedad Expoagua Zaragoza 2008 S. A., por el que se convoca la licitación de un contrato de obra.

Publicado el 22/05/2006 (Nº 57)
Sección: BOA V. Anuncios - Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Emisor: SOCIEDAD EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Texto completo:

ANUNCIO de la Sociedad Expoagua Zaragoza 2008 S. A., por el que se convoca la licitación de un contrato de obra.

Entidad adjudicadora: Expoagua Zaragoza 2008 S. A., Paseo Independencia 34, entresuelo. 50004 Zaragoza. Teléfono: 976 70 2201 y 70 2202. Fax: 976 70 2245

1) Expediente nº DC-O-135/06

a) Objeto: Obra denominada «Captación de agua en el Ebro para el sistema de cogeneración de la exposición internacional Expo Zaragoza 2008»

b) Plazo de ejecución: 8 meses (ocho meses). Hitos parciales según cláusula 7 del Pliego de cláusulas administrativas.

c) Tramitación, forma y procedimiento de adjudicación: Urgente, concurso abierto.

d) Sin admisión de variantes.

e) Presupuesto máximo de licitación: 4.863.739,73 euros IVA incluido

f) Garantía provisional: No se exige.

g) Clasificación: Grupo: E Subgrupo: 1 Categoría: f y compromiso de adscripción de medios según cláusula 8.3.1.5º del Pliego cláusulas Administrativas Particulares.

h) Presentación de ofertas: en la sede de la Sociedad El plazo finalizará a las 14:00 horas del 26 de mayo de 2006

i) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.

j) Apertura de ofertas: 12:00 horas del día 02 de junio de 2006, en la sede de la Sociedad.

k) Lugar en el que se puede obtener la documentación: Pliego Administrativo y CD conteniendo documentación para licitar disponible en Copy Center Digital, sita en Avda. Goya 58. 50005 Zaragoza. Telf. 976.23.10.14. Fax. 976.23.88.86 y en la página web www.expozaragoza2008.es

Gastos del presente anuncio serán asumidos por el adjudicatario.

Zaragoza, a 11 de mayo de 2006.-El Presidente de la Sociedad, Roque Gistau Gistau.